Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für maßgefertigte, handgefertigte Produkte

1. Geltungsbereich
   1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die zwischen Almilla – Handgemachtes und Kleinigkeiten (nachfolgend „Verkäufer“ genannt) und dem Kunden über die Anfertigung und Lieferung von maßgefertigten, handgefertigten Produkten abgeschlossen werden.
   1.2 Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
2. Vertragsgegenstand
   2.1 Der Verkäufer bietet die individuelle Anfertigung von Produkten in Handarbeit an, die jeweils nach den Vorgaben und Wünschen des Kunden erstellt werden.
   2.2 Der genaue Leistungsumfang, einschließlich Material, Design und sonstiger Details, wird im jeweiligen Angebot und/oder im individuellen Vertrag festgelegt.
3. Vertragsabschluss
   3.1 Angebote des Verkäufers sind freibleibend.
   3.2 Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Verkäufers oder durch Ausführung der Arbeiten zustande.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
   4.1 Die Preise verstehen sich als Festpreise, sofern nichts anderes vereinbart ist.
   4.2 Die Zahlung erfolgt gemäß der im individuellen Vertrag oder Angebot festgelegten Vereinbarungen (z. B. Anzahlung, Restzahlung nach Fertigstellung).
   4.3 Bei maßgefertigten Produkten besteht, soweit nicht anders vereinbart, kein Widerrufsrecht, da es sich um individuelle, speziell auf den Kunden zugeschnittene Artikel handelt.
5. Widerrufsrecht
   5.1 Maßgefertigte Produkte, die nach den individuellen Vorgaben des Kunden erstellt werden, unterliegen gemäß §312g Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht dem gesetzlichen Widerrufsrecht.
   5.2 Der Ausschluss des Widerrufsrechts ist Bestandteil des Vertrages und wurde dem Kunden vor Abgabe der Vertragserklärung ausdrücklich und transparent mitgeteilt.
   5.3 Ungeachtet des Ausschlusses gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bei Mängeln.
6. Herstellung und Lieferzeit
   6.1 Die Anfertigung der Produkte erfolgt nach den individuellen Vorgaben des Kunden.
   6.2 Die voraussichtliche Fertigstellungs- und Lieferzeit wird im Angebot bzw. Vertrag festgelegt. Verzögerungen, die außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers liegen, berechtigen zu einer angemessenen Fristverlängerung.
7. Abnahme und Gewährleistung
   7.1 Nach Fertigstellung hat der Kunde das Produkt zu prüfen und abzunehmen.
   7.2 Mängelanzeige hat unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von [z. B. 14 Tagen] nach Erhalt zu erfolgen.
   7.3 Beanstandete Mängel werden nach Wahl des Verkäufers nachgebessert oder neu angefertigt.
   7.4 Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
8. Eigentumsvorbehalt
   Die hergestellten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
9. Haftung
   9.1 Der Verkäufer haftet für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurden, nach den gesetzlichen Vorschriften.
   9.2 Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und beschränkt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.
10. Urheber- und Leistungsschutzrechte
    Alle durch den Verkäufer erstellten Entwürfe, Skizzen oder sonstige Planungsunterlagen bleiben Eigentum des Verkäufers. Eine Weitergabe an Dritte bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
11. Schlussbestimmungen
    11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
    11.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
    11.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist – soweit gesetzlich zulässig – der Geschäftssitz des Verkäufers.